ДОГОВОР № ___
о создании лендинга
г. [город] «_» ______ 20 г.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя обязательства по созданию лендинга (далее – Услуга) по техническому заданию (далее – ТЗ), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Результатом Услуги является готовый к развёртыванию лендинг-пейдж, размещённый на указанном Заказчиком домене или на инфраструктуре Исполнителя, а также при необходимости передача прав на исходный код и дизайн в пределах, указанных в разделе 6 настоящего договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
• подготовить концепцию и архитектуру лендинга в соответствии с ТЗ;
• разработать дизайн-макеты, верстку, интеграцию с необходимыми сервисами (аналитика, формы захвата лидов и пр.);
• предоставить Заказчику все материалы для утверждения в установленном порядке;
• исправлять выявленные замечания в рамках гарантийного срока;
• передать Заказчику исходные файлы, если это предусмотрено разделом 6 настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
• предоставить ТЗ, материалы и доступы, необходимые для разработки (контент, изображения, логотип и пр.);
• своевременно рассмотреть предоставляемые материалы и утверждать этапы работ;
• принять результат Услуги или оформить акт сдачи-приемки и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуги составляет __________ руб. (словами: __________________________________________).
3.2. Оплата производится в порядке: __________.
3.3. В случае приостановления работ по инициативе Заказчика без согласования обременений, оплачивается фактически выполненная часть работ по соглашению сторон.
2. Сроки выполнения
4.1. Срок выполнения Услуги с момента заключения договора составляет _________ рабочих дней/недель.
4.2. График выполнения работ утверждается сторонами в приложении к договору.
3. Гарантийные обязательства
5.1. Исполнитель предоставляет гарантию на работоспособность реализованных функций на протяжении ______ месяцев с даты подписания акта приема-передачи.
5.2. В рамках гарантийного срока Исполнитель обязан устранить дефекты, которые возникают по вине Исполнителя, за свой счёт и в разумные сроки.
4. Право собственности и передача материалов
6.1. По завершении работ и полной оплате Заказчик получает:
• право использования лендинга в коммерческих целях;
• права на единицы материалов: исходные файлы дизайна и кода в объёме, определённом в приложении к договору.
6.2. Рекомендовано: передать в собственность Заказчика все исходники и право на коммерческое использование, если стороны это согласовали в приложении.
1. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в рамках исполнения договора, без письменного согласия другой стороны.
7.2. Обязанности по конфиденциальности сохраняются после прекращения договора.
2. Ответственность сторон
8.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
8.2. В случае вреда, причиненного одной стороной другой, ответственность ограничивается суммой, перечисленной в разделе 3.1.
3. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, стороны будут стремиться решить путём переговоров. В случае невозможности – передача на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя.
4. Срок действия договора и расторжение
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.
5. Прочие условия
11.1. Все дополнительные условия (права на интеллектуальную собственность, использование шаблонов, CMS, хостинг, аудит кода и пр.) оформляются в приложениях к договору.
11.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в письменной форме и подписанные обеими сторонами.
Подписи сторон:
Заказчик: _______________________ /ФИО, должность, должностной адрес/
Исполнитель: _____________________ /ФИО, должность, должностной адрес/
